CGU & CGV

Conditions Générales de Vente et d’Utilisation

1. Informations légales 

Le site www.peachbuilder.com est édité par la société Peach Builder, Société par actions simplifiée (SAS) au capital de 10 000€
Immatriculée au RCS de Rouen B 945287761 sous le numéro 94528776100015

Email : hello@peachbuilder.com

2. Objet et champ d’application

Les présentes conditions générales régissent :

  • Les ventes de produits effectuées sur le site
  • L’accès et l’utilisation du site
  • Les relations contractuelles entre Peach Builder et ses clients professionnels ou particuliers

Toute commande implique l’adhésion pleine et entière aux présentes CGV/CGU.

3. Produits

Peach Builder propose à la vente des équipements de musculation, notamment des machines spécifiques pour le bas du corps, ainsi que des solutions complètes de training corners clé en main.

Les photographies, visuels et descriptifs produits présents sur le site ne sont pas contractuels mais illustratifs. Peach Builder se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis, tout en garantissant une qualité équivalente ou supérieure.

4. Commande

Les commandes se font :

  • Via le site e-commerce (paiement direct)
  • Sur demande de devis validé par le client (paiement par virement ou leasing)

La commande est réputée ferme et définitive après :

  • Validation du paiement
  • Ou acceptation écrite du devis

Peach Builder se réserve le droit de refuser une commande en cas de litige antérieur, de défaut de paiement ou de comportement abusif.

4. Consentement et base légale

Vos données sont traitées :

  • Avec votre consentement explicite, lorsque vous remplissez un formulaire
  • Dans le cadre de l’exécution d’un contrat, lorsque vous effectuez une commande
  • Dans le cadre de nos obligations légales (facturation, fiscalité…)

Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en nous contactant à
hello@peachbuilder.com

5. Tarifs

Les prix sont indiqués en euros HT (hors TVA).
Ils ne comprennent pas les frais de livraison, d’installation ou de montage, sauf indication contraire.

Peach Builder se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Les produits seront facturés au tarif en vigueur lors de la validation de la commande.

6. Paiement

Les paiements peuvent être effectués :

  • Par carte bancaire via la plateforme sécurisée
  • Par virement bancaire
  • Par financement/leasing (sous réserve d’acceptation par notre partenaire)

Les éventuelles pénalités de retard sont exigibles dès le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.

7. Livraison et installation

Les livraisons s’effectuent en prise de rendez-vous, via un transporteur spécialisé, dans toute l’Europe.
Le client est tenu de vérifier l’accessibilité du site et de préparer une zone libre d’installation.

En cas d’installation par nos soins :

  • Un plan d’implantation est validé en amont
  • La zone doit être dégagée et accessible le jour de l’intervention

Tout retard ou impossibilité liée au site d’installation pourra faire l’objet d’une facturation supplémentaire.

8. Délai et disponibilité

Les produits sont généralement disponibles en stock.
Nous nous engageons à communiquer au client un délai indicatif de livraison.
En cas de rupture temporaire, le client en sera informé.

9. Garanties

Nos équipements sont garantis selon les modalités suivantes :

Machines de Musculation

  • 7 ans de garantie sur la structure principale (hors peinture et revêtements)
  • 2 ans de garantie sur les composants mécaniques majeurs : axes de guidage, plaques de charge, roulements, poulies
  • 1 an de garantie sur les composants mécaniques mineurs : roulements linéaires, interrupteurs, câbles
  • 6 mois de garantie sur les selleries, poignées et autres éléments non listés

Autres Équipements

  • 1 an de garantie sur les dalles de sol, disques uréthane.

La garantie exclut toute usure normale, mauvaise utilisation ou défaut d’entretien.

10. Droit de rétractation

Nos produits étant principalement vendus à des professionnels ou réalisés sur mesure, aucun droit de rétractation ne s’applique, sauf cas particuliers définis par la loi (uniquement pour les consommateurs).

11. Réclamations et retours

Toute réclamation doit être formulée par email à hello@peachbuilder.com dans un délai de 4 jours suivant la réception.
En cas d’avarie de transport, le client doit impérativement notifier des réserves au transporteur à la réception.

Aucun retour ne sera accepté sans notre accord préalable.

12. Responsabilité

Peach Builder ne saurait être tenu responsable :

  • D’une mauvaise utilisation du matériel
  • D’un défaut d’entretien
  • D’un retard de livraison causé par un tiers ou un cas de force majeure

13. Propriété intellectuelle

Tous les contenus, visuels, textes, logos, images, chartes graphiques, vidéos sont la propriété exclusive de Peach Builder.
Toute reproduction sans autorisation est strictement interdite.

14. Données personnelles

Peach Builder collecte et traite les données personnelles conformément à sa Politique de Confidentialité.
Le client dispose à tout moment d’un droit d’accès, de modification et de suppression.

15. Loi applicable et juridiction

Les présentes CGV/CGU sont régies par le droit français.
En cas de litige, compétence exclusive est attribuée au Tribunal de Commerce de Rouen, sauf disposition légale impérative contraire.